Г. 201 г., именуемое в дальнейшем




Скачать 146.75 Kb.
НазваниеГ. 201 г., именуемое в дальнейшем
Дата конвертации12.05.2013
Размер146.75 Kb.
ТипДокументы
Договор №

на проведение дезинсекции и дератизации РНУ «Дальнереченск»



г. __________________

___________________ 201_ г.



___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ____________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и ______________________________ действующего на основании ______________с другой стороны, заключили между собой Договор о нижеследующем:


  1. Предмет договора


1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по дератизации, дезинсекция, обработке территории от клещевого энцефалита РНУ «Дальнереченск», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.


  1. Права и обязанности сторон


2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Проверить объём работ, указанный в договоре (площадь территории), и сравнить его с реальными объёмами.

2.1.2. Обеспечить профессиональный уровень мастерства работников и знание ими требований безопасности, санитарных норм и правил;

2.1.3. Обеспечить использование дезинсекционных и дератизационных средств в строгом соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке для каждого средства, с соблюдением правил личной и коммунальной гигиены, мер по защите окружающей среды и существующих правил охраны труда и техники безопасности.

2.1.4. Гарантировать отсутствие насекомых и грызунов в течение не менее трех месяцев со дня проведения дезинсекции и дератизации при условии соблюдения на объектах требований санитарных правил. За свой счет и своими силами произвести повторную дератизацию в случае появления насекомых и грызунов ранее, чем через три месяца.

2.1.5. Представить Заказчику первичные бухгалтерские документы (акты об оказании услуг, счет-фактуры, счета на оплату и проч.) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

2.1.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику информацию относительно всей цепочки собственников, включая бенефициаров ( в том числе, конечных) с подтверждение соответствующими документами: списком участников (в соответствии со ст.31.1 ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ), списком аффилированных лиц (по форме Приложения 30 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 №03-117/пз-н), выпиской из ЕГРЮЛ.

В случае изменения информации обязан извести об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений с предоставлением подтверждающих документов.

2.2.Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить соблюдение на обрабатываемых объектах всех мер безопасности, указанных исполнителем в отношении применяемых дезсредств.

2.2.2. Перед проведением работ со стороны Исполнителя провести расчистку и благоустройство объектов, подлежащих обработке: освобождение от завалов, захламления, мусора.

2.2.3. Выполнить рекомендации по ликвидации условий, благоприятных для обитания насекомых и грызунов.

2.2.4. При обнаружении несоответствия заявленных в договоре площадей с реальными объёмами, Заказчик обязуется внести соответствующие изменения в Договоре.
2.3.Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность;

2.3.2. Не производить оплату в случае предоставления документов оформленных с нарушение Договора до момента предоставления правильных документов.
3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг определяется на основании Задание Заказчика утвержденного Исполнителем и действующего на момент оказания услуг (Приложение№1).Общая сумма договора составляет ______________тыс. руб. с учётом (без учёта) НДС.

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10(десяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
4.Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условия настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ

4.2. В случае нарушения сроков оказания услуг и/или требований к качеству оказанных услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени из расчета 0,1% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки до полного выполнения их с надлежащим качеством.

4.3. Сторона, не исполнившая или не подлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось не возможным вследствие непреодолимых сил (форс-мажор), т.е. чрезвычайных обстоятельств при конкретных условиях, конкретного периода времени.
5.Прядок расторжения Договора
5.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

5.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе одно из сторон в случае невыполнения обязательств перечисленных в п.2.1., п.2.2., при этом инициирующая сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до предлагаемой даты расторжения договора.

5.3. Договор, может быть, расторгнут и по другим основаниям, предусмотренными действующими законодательством РФ.
6.Дополнительные условия
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________ или до момента исполнения обязательств сторонами.

6.2. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров или в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию должна предоставить ответ в течение 5 календарных дней. При невозможности разрешения спора в порядке досудебного урегулирования, данный спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.
7.Приложение к договору
Приложение №1 - Задание на оказание услуг СЭС (дератизации) РНУ «Дальнереченск»

Приложение№2 – Форма акта выполненных работ

Приложение № 3- Информация о цепочке собственников
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон


«Исполнитель»

«Заказчик»









ПОДПИСИ СТОРОН:



От имени Исполнителя:
__________________________(__________)

От имени Заказчика:
__ ______________( )



Приложение №1

К Договору №_______________

от « ___»_______________201_г.

Задание Заказчика № от «_____» ________ 201_ г.

на проведение дезинсекции и дератизации РНУ «Дальнереченск»

Условие оказания услуги:

Дезинсекцию и дератизацию проводить физическими, механическими способами, а также химическими способом путем опрыскивания, опыливания, газации, раскладки отравленных приманок и другими способами, выбор которых определяется особенностями насекомых и грызунов, свойствами дезсредств.

В результате дезинсекции и дератизации должно быть достигнуто полное уничтожение насекомых и грызунов либо снижение их численности до запланированного уровня.

Дезинсекция и дератизация на объекте предусматривает:

- обследование объекта

- разработку тактики дезинсекции и дератизации

- контроль результатов проводимых мероприятий.

Показателем эффективно проведенной дезинсекции и дератизации является отсутствие насекомых и грызунов в течение не менее трех месяцев со дня проведения дезинсекции и дератизации при условии соблюдения на объекте требований санитарных правил.

Требования при проведении дезинсекции и дератизации:
Дезинсекционные и дератизационные средства необходимо использовать в строгом соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке для каждого средства, с соблюдением правил личной и коммунальной гигиены, мер по защите окружающей среды и существующих правил охраны труда и техники безопасности.

Все работы, связанные с родентицидами, в том числе их расфасовка, приготовление приманок и т.п., обработка объектов (очагов), должны проводиться обязательно в спецодежде из х/б или суконной ткани, защитной обуви, в перчатках или рукавицах (ГОСТ 12.4.103-83) с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и глаз, соответствующих требованиями техники безопасности.
Местонахождение объектов:

АБК РНУ «Дальнереченск» (692135 Приморский край, г. Дальнереченск, 80 м на юго-запад от ул. 50 лет Октября 85) , НПС № 34 (680512, Хабаровский край, Хабаровский район, 5 км. к юго-западу от с.Галкино), НПС № 36 (682992, Хабаровский край, Бикинский район, 20 км. на северо-восток от с.Лермонтовка), НПС № 38 (692030, Приморский край, Лесозаводской район, 3 км. на юго-запад от с.Невское), НПС № 40 (692370, Приморский край, Черниговский район, 15 км. на северо-восток от с.Черниговка), НПС № 41 (692300, Приморский край, Анучинский район, 25 км. на юго-запад от с.Анучино), БПО и ЦРС «Дальнереченск» (692136, г. Приморский край, ул. 45 лет Октября, 1 а)

Объём работы:


Местонахождение объекта

Ед.

изм

Количество

Цена за 1м2 без НДС

Кратность обработки

Стоимость (без НДС)

Руб.

Стоимость

(с НДС)


Дератизация

АБК РНУ «Дальнереченск»



















Офисные помещения

м2

4551




2







Столовая

м2

163




10







НПС-34



















Офисные помещения

м2

4533




2







Столовая

м2

546




10







НПС-36



















Офисные помещения

м2

4940




2







Столовая

м2

429




10







НПС-38



















Офисные помещения

м2

2400




2







Столовая

м2

429




10







НПС-40



















Офисные помещения

м2

2230




2







Столовая

м2

429




10







НПС-41



















Офисные помещения

м2

3500




2







Столовая

м2

546




10







БПО и ЦРС Дальнереченск



















Офисные помещения

м2

15071,63




1







Дезинсекция

АБК РНУ «Дальнереченск»



















Обработка территории от клеща (акарецидная обработка)

м2

11190




1







Столовая

м2

163




4







НПС-34



















Обработка территории от клеща(акарецидная обработка)

м2

108374




1







Столовая




546




4







НПС-36



















Обработка территории от клеща(акарецидная обработка)

м2

53686




1







Столовая

м2

429




4







НПС-38



















Обработка территории от клеща(акарецидная обработка)

м2

36120




1







Столовая

м2

429




4







НПС-40



















Обработка территории от клеща(акарецидная обработка)

м2

36500




1







Столовая

м2

429




4







НПС-41



















Обработка территории от клеща(акарецидная обработка)

м2

121710




1







Столовая

м2

546




4







БПО и ЦРС Дальнереченск



















Обработка территории от клеща (акарецидная обработка)

м2

34504




1




























ИТОГО:



















Срок оказания услуги



пп

Неименованные услуг

Ед.

изм

количество

Сроки выполнения работ, услуг













март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

Дезинсекция








































Обработка

территории

М2










×

























Столовая

М2




×







×







×







×

2

Дератизация








































Офисные помещения

М2




×



















×










Столовая

М2




×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Заказчик Исполнитель

_______________/ _____________/ _______________/________/



Приложение №2

К договор ___________от_________201 г

Наименование организации на проведение дезинсекции и дератизации

Акт оказанных услуг №___________от____________

Оказанные услуги:



Наименование работ, услуг

Ед. изм.

Кол-во

цена

сумма





































Итого работ на сумму:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение № 3

к договору № _______________________
от _______________________________
Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя1

Наименование Исполнителя (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора)

№ п/п

Информация о цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц)

Сведения о составе исполни-тельных органов

ИНН

ОГРН

Наименование организации

Код ОКВД

Ф.И.О. руководителя

Серия, № документа, удостоверяющ-его личность руководителя

№ и дата

Предмет договора

Цена (млн. руб.)

Срок действия

Иные существенные условия




ИНН

ОГРН

Наименование/ Ф.И.О.

Адрес регистрации

Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)

Руководитель/

участник/

акционер/

собственник/

бенефициар

Информация о подтверждающих документах


































































Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Заказчику, а также последним в органы государственной власти

______________________

(должность руководителя Субподрядчика)

______________________ _________________




1 Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Похожие:

Г. 201 г., именуемое в дальнейшем iconДоговор № г. Москва 201 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
Российской Федерации» (ГлавУпдк при мид россии), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании, с другой стороны,...
Г. 201 г., именуемое в дальнейшем iconДоговор б/н 201 г г. Брест Совместное общество с ограниченной ответственностью "демарш" в лице директора Дулько Д. И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
«Исполнитель», с одной стороны, и в лице, действующего на основании, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили...
Г. 201 г., именуемое в дальнейшем iconОбщество с ограниченной ответственностью “пирит-м”, именуемое в дальнейшем Переработчик
Сдатчик, в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили...
Г. 201 г., именуемое в дальнейшем iconДоговор № об оказании услуг кредитного брокера Санкт-Петербург 201 г. Ооо «Ваш Брокер»
Евченко Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Брокер», с одной стороны, и, именуемый(-ая) в...
Г. 201 г., именуемое в дальнейшем iconАгентский договор № г. Москва 201 года, именуемое в дальнейшем «Агентство»
...
Г. 201 г., именуемое в дальнейшем iconДоговор подряда № г. Бишкек 2006 г. Осоо «Жалын», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»
Осоо «Жалын», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Краснова В. В., действующего на основании Устава,...
Г. 201 г., именуемое в дальнейшем iconДоговор поручения №
Ооо «Сибирь-Виза», созданное в соответствии с законодательством рф, именуемое в дальнейшем Визовое агентство в лице Генерального...
Г. 201 г., именуемое в дальнейшем iconИменуемое в дальнейшем «Заказчик»
Мдкз №17685/9144, выдана Департаментом Здравоохранения г. Москвы от 12 марта 2004г сроком действия до 13 марта 2014г., именуемое...
Г. 201 г., именуемое в дальнейшем iconДоговор № тд- об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу зао «СПбмтсб» г. Москва 201 г. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Президента Рыбникова Алексея Эрнестовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ( ), именуемое в дальнейшем «Пользователь»,...
Г. 201 г., именуемое в дальнейшем iconТранспортной экспедиции г. Москва 11. 11. 2012
«авис-логистик», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице генерального директора Киселевой Е. С., действующей на основании Устава,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница